В соответствии с настоящим договором, именуемым_____ в дальнейшем ‘Заказчик’ (названным так по имени заказчика), именуемый далее «Подрядчиком», действущ___ на основании ______________________, и ______________(с одной стороны).С другой — подписавшие настоящий Договор между собой: __________________, именуем__в дальнейшем «подрядчик», действующим совместно как заказчик – Подчинщик; вместе называющиеся “Требования к нему”, а также ООО «Бюро заказов» о нижеследующих обязательствах
Объем заготавливаемой древесины: _________________________.Место заготовки (не обязан) Подрядчик должен доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу _____________________________________.2.
В соответствии с настоящим Договором, Подрядчик обязуется:2.1.1. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и сроки предусмотренные данным договором.2.1.3.
Заключить Договор в полном соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим договором.
Заказчик обязан:2.2.1. Представить заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины.2.. Требовать возмещения расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов технической документации, представленных Заказчиком.
Стороны вправе установить в дополнительном соглашении к настоящему Договору:2.2.1. Привлекать для исполнения настоящего договора третьи лица.2.3.3. Нанимать и привлекать других лиц.
Подрядчик приостанавливает выполнение работ в случае необходимости или возникновения дополнительных затрат.
По истечении времени с момента приостановления работ по вышеизложенным основаниям до его урегулирования Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных услуг, а также возмещения убытков в связи со снижением объема выполняемых работ.2.2.4. В случае отказа заказчика от дополнительного выполнения заказов при обстоятельствах указанных ниже — Исполнитель имеет право на удовлетворение требований третьих лиц.
Заказчик обязуется:2.3.1. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ______ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.2.3.1. представить подготовительную и лабораторную документации, а также другие технические документы.
В случае отсутствия замечаний Заказчик вправе:2.3.1. При отсутствии претензий подписать акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить подручному посреднику письменный мотивированный отказ от подписания акта.
Подрядчик удерживает часть стоимости работ, выполненных до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора в пределах разницы между ценой на все работы и частью цены за выполненные.
Подрядчик выполнит работы по настоящему договору в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными от Заказчика.3.2. Работы будут осуществляться Подрядчиком в следующие сроки:3.2.1.
В соответствии с настоящим договором Заказчик и поставщик осуществляют приемку работ по заготовке древесины после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных данным Договором.3.4. Приемка выполненных подрядчиков осуществляется при выполнении сторонами своих обязанностей в рамках настоящего договора
По окончании выполнения работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомление о вручении, по факсу и т.д) об успешности результата работы.3.5.
]stextbox [id=’warning ‘],Заказчик в течение ______ дней после получения акта сдачи-приемки заготовленной древесины обязан направить Подрядчикау подписанный им акт или мотивированный отказ от подписания.
При мотивированном отказе Заказчика от подписания акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.
Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.3.7.
Заказчик, принявший работы без проверки или не принимающий их вообще никогда, лишается (или:не теряет) права ссылаться на недостатки работ при обычном способе приемки.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА4.1.
Подрядчик по договору об оказании услуг изготовителя древесины обязан уплатить Заказчику в течение ______ дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки заготовленной древесины и получения счета отПодрядчика (или: _____________________________).
В безналичном порядке расчеты по договору производятся путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком счет. Обязательства Заказчика перед банком считаются исполненными с момента зачисления денег в платежный терминал банка Подрядчика, а обязательства Поставщика — к моменту поступления оплаты на корреспондентский счёт подотчетного ему учреждения.
5.1. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН И ФОРСО-МАЖорные обстоятельства5.2. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Заказчиком сроков выполнения и сдачи работ Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных услуг.
Подрядчик имеет право потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченной суммы за каждый день просрочки.5.4. По договору Стороны несут ответственность по исполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и другими нормативными актами на выполнение работ.
Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания акта сдачи-приемки древесины и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работы. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы и в результате событий чрезвычайного характера (отношений чрезвычайной важности), которые стороны предвидели или допустили.
5.10. Если обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев (в зависимости от времени суток), Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения договора.
Договор расторгается путем переговоров.6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора Стороны будут стараться урегулировать в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (в случае их возникновения).
Вступление настоящего Договора в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения всех взятых на себя обязательств.
Взамен на изменения и дополнения к настоящему договору Стороны должны составить письменную форму, подписанную уполномоченными представителями сторон.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о изменениях реквизитов, адресов и других существенных изменений.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНЗаказчик: Подрядчик:Наименование: _________________ Наименование: ____________________Юридический адрес: ____________ Юридический адрес: _______________ОГРН __________________________ ОГРН _____________________________ИНН ___________________________ ИНН ______________________________КПП ___________________________ КПП ______________________________Р/с ___________________________ Р/с ______________________________в _____________________________ в ________________________________К/с ___________________________ К/с ______________________________БИК ___________________________ БИК ______________________________ОКПО __________________________ ОКПО _____________________________От имени Заказчика От имени Подрядчика____________________ (__________) ___________________ (_________)М.П.
М.П.
В подборке представлены самые важные документы по запросу (нормативные акты, формы и многое другое).
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Отказывая во взыскании недействительности договора купли-продажи лесных насаждений, который был заключен между ответчиками и судом при наличии нарушений части 1 статьи 25 ЛК РФ о последовательности рубки на лесной территории с использованием материалов лесоустройства СТАТЬЯ 80.1 ‘ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗОВАНА’, суд указал что договор составлен сторонами под выборочную вырубку древесины для строительства индивидуального жилого дома. При этом условия проведения санитарной облавки (состав которой установлен законом) отсутствуют; условие о проведении санно-оздоровительных мероприятий отсутствовало или условий участия государства в их организации нет. Вопрос: О заключении договора субаренды лесных участков с предприятиями по переработке древесины для заготовки пищевых лесных ресурсов (грибов).